Finance Ministry

Real Estate Bill (Regulation and Development) Act, 2016 / रियल एस्टेट विधेयक

The Real Estate Bill (Regulation and Development) Act, 2016 is an Act of the Parliament of India which seeks to protect home-buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The bill was passed by the Rajya Sabha on 10 March 2016 and by the Lok Sabha on 15 March 2016. In this regard, Union Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) had notified 69 of the total 92 sections of the Act to bring it into force from 1st May 2016. The Bill largely seeks to protect the interest of the allottees/purchasers by promoting transparency, accountability and efficiency in the construction and execution of real estate projects by promoters. It also holds the promoters accountable for not registering their projects with the Real Estate Regulatory Authority (Regulatory Authority) or for providing insufficient information regarding their project. In addition to the promoter and allottees, the Bill also brings real estate brokers who facilitate the sale and purchase of units in a project within its ambit. The real estate sector comprises activities of sale, purchase and development of land for commercial, residential and industrial purposes. Since land is a state subject, real estate sector comes within the ambit of the state governments.

Features of Real Estate Bill:

Regulatory authorities:

  1. Under this act, it is mandatory for all the states and union territories to establish state level regulatory authorities called Real Estate regulatory authorities (RERAs) within a year of the act coming in to force. It is provided that two or more states can establish a common RERA and each state/UT can also establish more than one RERA
  2. Each RERA should consist of a chairperson and at least two full time members with experience in sectors such as urban development, real estate, law and commerce
  3. Functions of a RERA include:
  • ensuring registration of residential projects and ensuring the availability of relevant details on the RERA website
  • ensuring that all the stakeholders such as buyers, sellers, and agents comply with obligations under the Act
  • Advising the government on matters pertaining to the development of real estate
  1. Regulatory authorities have to draft regulations within 3 months of establishment. They shall promote a single window system of clearances, grade projects and promoters and ensure digitization of land records.

Real Estate Appellate tribunals:

  1. To hear appeals against the decisions of RERAs, each state/UT has to establish one or more Real Estate Appellate Tribunals. Each Tribunal will consist of a chairperson and two members (one with a judicial background and one with a technical background)
  2. An issue impacting competition may be referred to the Competition Commission by RERA
  3. Appellate tribunals must adjudicate cases within 60 days and regulatory authorities must dispose of complaints within 60 days

Central advisory council:

  1. Under this bill, a Central Advisory Council is to be constituted to advise the central government on major questions of policy and protection of consumer interests. The council will have representatives from union ministries, state governments, RERAs and representatives of the real estate industry, consumers, and labourers

Registration of projects and agents:

  1. All the residential projects are to be registered under this act. Without registration, the promoters cannot book or sell the projects. However, registration is not required for the projects:
  • Where the area of land does not exceed five hundred square meters or the number of apartments does not exceed eight inclusive of all phases
  • Involve renovation/repair/re-development without re-allotment or marketing.
  1. Also, the state governments can prescribe the lower limits for exemption. Real estate agents must also register with a RERA in order to facilitate the sale or purchase of property in registered real estate projects

Duties of the promoter:

  1. Promoters should make site and layout plans for the project and upload all the relevant details of the project on the website of RERA. They should also update quarterly updates on status of the project
  2. In case, if a buyer wishes to withdraw from the project due to loss incurred by him because of a false advertising, then the promoter must return the amount collected with interest to the buyer
  3. Promoters must deposit at least 70% of their funds, including land cost, in a separate escrow account to be used for construction purpose only. However, state governments can change this amount below 70%
  4. Promoters should not accept more than 10% of the total cost of the property as advance without a written agreement
  5. Promoters should help in providing essential services till the association of buyers takes over the maintenance activities
  6. Promoters should obtain a completion certificate from the relevant authority
  7. In case, if a promoter is unable to give possession of the property, then the money received for the property along with interest has to be returned to the buyer
  8. Promoters are responsible for fixing structural defects for five years after transferring the property to a buyer

Duties of buyer:

  1. The buyer has to make the required payments as per the agreement signed with the promoter. If there is a delay in payment, then the buyer will be liable to pay interest for the delayed period. Buyers must also cooperate and participate in the formation of an association/society/cooperative society

Offences and Penalties:

  1. If a promoter fails to register the property, he has to pay up to 10% of the estimated cost of the project as a penalty
  2. Failure to register the property despite orders issued by RERA will attract imprisonment up to 3 years and or an additional fine of 10% of the estimated cost of the project
  3. If a promoter violates any other provision he has to pay up to 5% of the estimated cost of the project
  4. Real estate agents have to pay a fine of 10,000 for each day for the violation of provisions of the act

References & details:

  1. For more details about Real Estate Bill visit: http://indiacode.nic.in/
  2. Real Estate Bill: http://www.indiacode.nic.in/acts-in-pdf/2016/201616.pdf

 

रियल एस्टेट विधेयक

रियल एस्टेट विधेयक तह बिल भारत की संसद द्वारा २०१६ में पारिद किया गया है। यह एक अधिनियम है जो अचल संपत्ति उद्योग में घर खरीदारों के रूप में अच्छी तरह से मदद को बढ़ावा देने के निवेश की रक्षा करना चाहता है। यह विधेयक राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और 15 वीं लोकसभा द्वारा मार्च 2016 में पारित किया गया था। इस संबंध में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) अधिनियम के कुल 92 वर्गों के 69 अधिसूचित किया था। इस विधेयक का लाभ खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।

रियल एस्टेट विधेयक की विशेषताएं:

  • इस अधिनियम के तहत, यह कहा जाता है की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तर नियामक अधिकारियों को स्थापित किया जायेगा।
  • इस तरह के शहरी विकास, अचल संपत्ति, कानून और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में अनुभव के साथ कम से कम दो पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष होने चाहिए।
  • इस विधेयक का लाभ खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
  • इस अधिनियम का मसौदा नियामक अधिकारियों की द्वारा 3 महीने के भीतर तैयार किया है।
  • यह अधिनियम मंजूरी, ग्रेड परियोजनाओं और प्रमोटरों की एक एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ावा देने और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए सुनिश्चित करेगा।

रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरणों:

  • रियल एस्टेट विधेयक के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए, प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एक या अधिक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना। प्रत्येक ट्रिब्यूनल एक अध्यक्ष से मिलकर बनता है और दो सदस्यों की प्रतियोगिता को प्रभावित एक मुद्दा RERA से प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजा जा सकता है। अपीलीय ट्रिब्यूनल 60 दिनों के भीतर मामलों पर निर्णय करना चाहिए और नियामक अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटान करना चाहिए।

केंद्रीय सलाहकार परिषद:

  • इस विधेयक के तहत, एक केंद्रीय सलाहकार परिषद नीति और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के प्रमुख सवालों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए गठित की जानी है। परिषद के केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, RERAs और रियल एस्टेट उद्योग के प्रतिनिधियों, उपभोक्ताओं, और मजदूरों के प्रतिनिधि होगा।

परियोजनाओं और एजेंटों के पंजीकरण:

  • सभी आवासीय परियोजनाओं इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो रहे हैं। पंजीकरण के बिना, प्रमोटरों बुक या परियोजनाओं को बेचने नहीं कर सकते। हालांकि, जहां भूमि का क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं है या अपार्टमेंट की संख्या आठ चरणों के समावेशी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अलावा, राज्य सरकारों को छूट के लिए निचले सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
  • रियल एस्टेट एजेंट भी आदेश पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं में बिक्री या संपत्ति की खरीद की सुविधा के लिए एक RERA साथ रजिस्टर करना होगा।

प्रमोटर के कर्तव्य:

  • प्रमोटरों परियोजना के लिए साइट और लेआउट योजना बनाने और RERA की वेबसाइट पर परियोजना के सभी प्रासंगिक जानकारी
  • अपलोड करना चाहिए। उन्होंने यह भी परियोजना की स्थिति के बारे में त्रैमासिक अद्यतन करना चाहिए।
  • मामले में, एक खरीदार परियोजना से क्योंकि एक झूठे विज्ञापन के लिए उसके द्वारा किए गए नुकसान की वजह से वापस लेने के लिए चाहता है, तो प्रमोटर राशि खरीदार के लिए ब्याज के साथ एकत्र वापस होनी चाहिए।
  • प्रमोटरों के निर्माण के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने धन, भूमि लागत सहित कम से कम 70% जमा एक अलग एस्क्रो खाते में जाना चाहिए।
  • हालांकि, राज्य सरकारों को 70% से नीचे इस राशि को बदल सकते हैं।
  • प्रमोटरों के एक प्रश्न के लिखित समझौते के बिना अग्रिम के रूप में संपत्ति की कुल लागत का 10% से अधिक स्वीकार नहीं कर सकते।
  • प्रमोटरों के खरीदारों के सहयोग से जब तक आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में मदद करनी चाहिए।
  • प्रमोटरों संबंधित प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।
  • मामले में, यदि एक प्रमोटर संपत्ति का अधिकार देने में असमर्थ है, तो ब्याज के साथ संपत्ति के लिए प्राप्त धन खरीदार को लौटाना है।
  • प्रमोटरों एक खरीदार को संपत्ति के हस्तांतरण के बाद पांच साल के लिए संरचनात्मक दोषों फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

अपराध और दंड:

  • एक प्रमोटर संपत्ति रजिस्टर करने में विफल रहता है, तो वह दंड के रूप में इस परियोजना की अनुमानित लागत का 10% कर भुगतान करना पड़ेगा।
  • रियल एस्टेट विधेयक द्वारा जारी आदेशों के बावजूद संपत्ति रजिस्टर करने में विफलता परियोजना की अनुमानित लागत का 10% की
  • एक अतिरिक्त 3 साल तक की कैद होगीं।
  • एक प्रमोटर किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह इस परियोजना की अनुमानित लागत का 5% तक का भुगतान करेगा।
  • रियल एस्टेट एजेंट अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रत्येक दिन के लिए 10,000 का जुर्माना अदा करना होगा।
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top